工程款结算协议书

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《工程款结算协议书》，欢迎阅读！

工程款结算协议书



甲方：乙方：根据合同约定，甲方应于____年____月____日将工程价款____万元人民币一次性支付给乙方，现就上述工程款结算事宜双方协商如下：乙方：甲方保证按照合同约定支付工程款，并在工程完工后七日内一次性结清应付款项，于____年____月____日前将全部款项支付给乙方。未按期完成工程，经催告乙方后仍不履行的，甲方可以解除合同并不再支付工程款。



一、工程造价

工程造价:____万元人民币。项目名称:_____________平方米________元人民币。项目概况:______处场地为_________,包括：围墙、梁柱、钢筋砼管、内外墙及其他附属设施，面积____平方米；现场材料设备总价为____万元（含税)(不含税),单价为____元/平方米/米。工程造价以工程实际结算价为准。经双方协商，甲方同意按照上述项目单价结算工程款。施工合同总造价中各项工程款全部由甲方向乙方转帐支付给乙方，若甲方未按本合同约定支付工程款时乙方应及时要求甲方清偿欠款并支付违约金、赔偿金如有需补充履行或解除合同时甲方应给予乙方违约金及应付的款项。因工程不合理原因甲方未开工建设而导致未按期竣工结算款而支付给乙方甲方已付工程款人民币____万元人民币整（壹万元整),由此造成的损失由乙方承担甲方为此承担全部责任和损失。由甲方承担因违约造成工程款损失的赔偿责任，并在甲方实际支付之日起三十日内向乙方支付违约金。（一）工程价款结算方式：按甲方向乙方开具建筑工程结算书时应扣除（不含税）工程价款之日止已付工程价款的2%作为违约金给乙方。本合同另有约定处理。（二）工程价款结算范围：主要内容包括工程价款支付及相应义务履行所发生的合理费用（含其他费用）和工期延长费用（不含违约金）全部费用。施工范围内发生的工程造价和最终结算价均以书面形式确认后实际发生数为准。





二、结算依据

1、乙方在本工程施工中所用材料和设备经甲方确认无误后，甲方按国家规定的预算价格调整，每平米调整0.02%。2、甲方于工程完工后十日内，以书面形式通知乙方并告知乙方工程造价结算及相关事项。3、乙方确认工程价款计算方式：工程款按工程量计算。每工程结算价格为人民币____万元整。甲方在工程完工后七日内支付给乙方工程价款____万元。5、双方协商确定每月支付工程进度款____万元（大写）。






三、结算方式及付款金额

经甲乙双方协商一致，本工程施工合同采用施工进度价款结算方式，工程完工后7日内甲方将工程款一次性付清。若因乙方原因延迟完成工程进度，导致工程质量不合格，甲方应承担相应责任。甲方支付乙方全部工程款后，甲方出具竣工验收报告交乙方验收合格，乙方确认无质量问题后，工程竣工验收合格后，甲方一次性付清该工程款。工程竣工验收合格后5个工作日内向乙方出具工程竣工验收报告。如因乙方原因造成工程质量问题而造成无法完工或延误工期的话，乙方有权要求甲方承担相应责任。





四、双方责任与义务

甲方保证在收到乙方工程款之日起7个工作日内向乙方支付款项，如逾期未支付，甲方有权解除本合同，乙方必须无条件按照工程款总额的____%支付违约金。在乙方向甲方提交竣工验收报告后20个工作日内支付甲方工程款总额。如甲方未按约定时限支付乙方工程款的，乙方可在收到甲方支付货款之日起30日内申请解除本合同。甲方对乙方逾期支付价款之日起5个工作日内向甲方支付违约金；逾期支付超过30日后甲方有权解除本合同并不再支付工程款。逾期未支付的，乙方有权将工程及设备予以拆除，退还所付款项至甲方指定账户；同时支付违约金人民币____万元。由此给乙方造成损失由甲方承担赔偿责任。





五、争议解决方式：

双方应在合同签订后立即执行。若因施工原因导致工程停工，双方应立即协商解决，协商不成时可向甲方所在地人民法院提起诉讼，经人民法院调解无效时，可参照本合同第二条约定执行。因违约造成经济损失的，按合同约定承担违约责任。乙方应严格按照合同约定履行合同义务，不履行合同义务应承担违约责任。如发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成时可依法向____市人民法院提起诉讼。本合同一式四份，甲乙双方各执一份。经双方签字后生效。未尽事宜按国家有关法律法规及有关规定执行。

本文来源：https://www.wddqxz.cn/73b8e67484c24028915f804d2b160b4e767f81da.html