酒店装修合同范本75505

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《酒店装修合同范本75505》，欢迎阅读！

甲方:__________________________ 乙方:__________________________

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。 第一条;工程概况 1. 工程地点：xx。

2. 工程内容：总建筑面积 平方米. 3. 承包范围;装饰装修人工费用；

4. 开工日期:2013年 月 日;竣工日期：2013年 月 日;总工期（包括法定节假日）:29

个工作日。 第二条;合同价款

1. 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。 2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥:。 3、装修装饰工程完成80％,甲方第二次支付费用40％,￥:。 4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%,￥:。

5、乘于的5％做为工程质量保证金,保证金在工程竣工验收后的一年内支付,￥：。 第三条；甲方责任

1. 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行,对工程质量、进度、材料进场进

行监督检查,和其他事宜。

2. 装饰装修工程开工前,负责到有关部门办理审批手续.

3. 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项.负责协调与周围的邻里关

系。

4. 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。 5. 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作， 第四条；乙方责任

1. 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按

期完成施工任务。

2. 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、

防火安全规定、环境保护规定。

3. 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带

来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

4. 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 5. 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 第五条;材料供应


1. 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的

产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

2. 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包

方承担。

3. 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不

符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

第六条；安全责任

1. 发包人提供确认的图纸施工说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导

致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

2. 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护

和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

3. 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故),

应承担由此引发的一切责任. 第七条;质量验收

1. 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

2. 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程

和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

3. 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并

办理验收和移交手续. 第八条;工程变更

1. 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并

以此为依据相应变更价款及工期.

2. 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变

更方案。 第九条；工程保修

1. 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年）. 第十条；违约责任

1. 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人

支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

2. 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金.工程质

量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________％。


3. 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失,

应照价赔偿.

4. 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包

括罚款）由承包人负

5. 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依

法承担赔偿责任.

6. 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

7. 因一方原因，合同无法继续履行时,应通知对方，办理合同终止协议,并由责任方赔偿对

方由此造成的经济损失。 第十一条;争议解决

1. 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份.

2. 在履行过程中发生的争议,由双方协商解决；也可由有关部门调解;协商或调解不成的，

可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉。 发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章）:_________ 发包方电话 承包方电话

_________年____月____日 _________年____月____日

本文来源：https://www.wddqxz.cn/7a085388d9ef5ef7ba0d4a7302768e9950e76e47.html